2019年監(jiān)理工程師《建設工程合同管理》試題及答案

一、單項選擇題

1.下列組織或機構中，不能成為合同主體的是（ ）。

A.政府機關

B.企業(yè)法人

C.項目監(jiān)理機構

D.社會團體

2.下列合同法律關系中，建筑材料可以成為合同客體的是（ ）。

A.施工合同

B.設計合同

C.買賣合同

D.勘察合同

3.施工企業(yè)負責人授權項目經(jīng)理負責工程項目管理，其授權行為構成（ ）。

A.表見代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

4.因被代理人對代理人授權不明確，給第三人造成損失，關于損失承擔的說法，正確的是（ ）。

A.由被代理人自行承擔責任

B.由代理人自行承擔責任

C.由第三人自行承擔責任

D.由被代理人與代理人承擔連帶責任

5.保證法律關系應當參加的主體至少有（ ）。

A.保證人、被保證人

B.保證人、被保證人、債權人

C.被保證人、債權人

D.保證人、債權人

6.在當事人約定了保證，但對于保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的情況下，該項保證應當認定為（ ）。

A.一般保證

B.附生效條件的保證

C.連帶責任保證

D.保證無效

7.下列組織或機構中，不能作為保證人的是（ ）。

A.非銀行金融機構

B.國家機關

C.股份公司

D.合伙企業(yè)

8.設計合同中，定金條款約定發(fā)包人向設計人支付設計費的20%作為定金，則該定金自（ ）之日起生效。

A.合同簽字蓋章

B.實際交付

C.發(fā)包人完成實際任務書審批

D.設計人收到發(fā)包人設計基礎資料

9.建設工程招標程序中，投標保證金可以不予退還的情形是（ ）。

A.投標人在投標函中規(guī)定的投標有效期內(nèi)撤回其投標

B.投標人在投標截止日前撤回其投標

C.投標保證金的有效期短于投標有效期

D.未中標的投標人未按規(guī)定的時間收回投標保證金

10.關于安裝工程一切險責任范圍的說法，正確的是（ ）。

A.因地震、臺風等自然災害造成的財產(chǎn)損失

B.因設計錯誤或工藝不善引起的財產(chǎn)損失

C.因超負荷造成的電氣設備損失

D.因自然磨損造成的設備損失

11.關于《標準施工招標文件》合同文本及條款的說法，正確的是（ ）。

A.通用合同條款和專用合同條款應當不加修改地引用

B.通用合同條款可以約定專用合同條款補充、細化時，允許與通用合同條款不一致

C.各行業(yè)編制的標準施工招標文件的通用合同條款，可結合施工項目的具體特點進行補充、細化

D.通用合同條款與專用合同條款相互矛盾時，合同無效

12.關于《標準施工招標文件》合同通用條款和專用條款的說法，正確的是（ ）。

A.通用條款中適用于招標項目的條或款應在專用條款中體現(xiàn)

B.專用條款需要補充細化的內(nèi)容應與通用條款的條或款的序號一致

C.通用條款可以根據(jù)工程實際由合同當事人協(xié)商調(diào)整

D.專用條款可以約定合同當事人放棄部分通用條款

13.下列合同文件中，列入《標準施工招標文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（ ）。

A.協(xié)議書、投標保函、履約擔保

B.投標保函、履約擔保、預付款擔保

C.協(xié)議書、預付款擔保、履約擔保

D.工程量清單、材料設備一覽表、工程預付款明細單

14.下列合同文件中，屬于《標準施工招標文件》中施工合同組成文件中需要發(fā)包人和承包人同時簽字蓋章的文件是（ ）。

A.專用條款

B.通用條款

C.中標通知書

D.合同協(xié)議書

15.下列合同文件中，屬于《標準施工招標文件》中施工合同文本的合同文件，在專用條款沒有另行約定的情況下，其正確的解釋次序是（ ）。

A.中標通知書、專用合同條款、通用合同條款、合同協(xié)議書

B.合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款、中標通知書

C.合同協(xié)議書、中標通知書、專用合同條款、通用合同條款

D.中標通知書、合同協(xié)議書、專用合同條款、通用合同條款

16.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，“不利氣候條件”對施工的影響應當屬于（ ）承擔的風險。

A.發(fā)包人

B.承包人

C.發(fā)包人和承包人共同

D.由專用條款約定的一方

17.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，如果一個建設工程項目的施工采用平行發(fā)包的方式分別交由多個承包人施工，為防止重復投?；蚵┍＃p方可在專用條款中的定由（ ）投保為宜。

A.發(fā)包人

B.由其中一個承包人

C.由多個承包人分別

D.組成聯(lián)合體

18.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，“合同進度計劃”是指由（ ）的施工進度計劃。

A.發(fā)包人審定

B.監(jiān)理人批準

C.承包人投標文件提交

D.招標文件提出

19.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，支付管理中的“合同價格”是指（ ）。

A.協(xié)議書中的簽約合同價格

B.承包人最終完成全部施工和保修義務后應得的全部全同價款

C.中標通知書中的中標價格

D.承包人的投標報價

20.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，竣工驗收管理程序中，監(jiān)理人審查竣工驗收申請報告的各項內(nèi)容，認為工程尚不具備竣工驗收條件時，應當在收到竣工申請報告后（ ）天內(nèi)通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

21.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，缺陷責任期滿（包括延長的期限終止）后14天內(nèi)，應當向承包人出具缺陷任期終止證書，該證書應（ ）。

A.發(fā)包人出具經(jīng)監(jiān)理人審核

B.監(jiān)理人出具經(jīng)發(fā)包人簽認

C.發(fā)包人和監(jiān)理人共同簽認

D.監(jiān)理人簽認

22.關于設計施工總承包合同的承包人的說法，正確的是（ ）。

A.承包人應當是獨立承包人

B.承包人的分包工作需要征得發(fā)包人同意

C.承包人的分包工程需要經(jīng)過承包人與發(fā)包人共同發(fā)包

D.承包人的合部承包工作內(nèi)容均可分包

23.根據(jù)《標準設計施工總承包招標文件》，當發(fā)包人要求，中標通知書，合同協(xié)議書和專用條款內(nèi)容不一致時，如果專用條款沒有另行約定，應以（ ）的內(nèi)容為準。

A.合同協(xié)議書

B.中標通知書

C.專用條款

D.發(fā)包人要求

24.根據(jù)《標準設計施工總承包招標文件》，關于責任保險的說法，正確的是（ ）。

A.建設工程設計責任險應當由發(fā)包人投保

B.選擇建設工程設計責任險的保險人，應當經(jīng)發(fā)包人與承包人雙方同意

C.第三者責任險應當由發(fā)包人與承包人共同投保

D.發(fā)包人應當為承包人的施工設備投保

25.根據(jù)《標準設計施工總承包招標文件》，關于設計管理的說法，正確的是（ ）。

A.設計的實際進度滯后計劃進度，發(fā)包人無權要求承包人修改進度計劃

B.發(fā)包人無權對設計文件進行審查

C.政府有關部門僅需對設計文件進行備案

D.承包人完成設計工作遵守的國家、行業(yè)和地方標準應當采用基準日適用的版本

26.關于《標準施工招標文件》施工合同文本通用合同條款中“進度款付款證書”的說法，正確的是（ ）。

A.監(jiān)理人收到承包人進度款付款申請單并核查后，向承包人出具進度款付款證書

B.監(jiān)理人有權扣除質量不合格部分的工程款

C.監(jiān)理人出具進度款付款證書，視為監(jiān)理人批準了承包人完成的該部分工作

D.承包人對監(jiān)理人出具的進度款付款證書出現(xiàn)的漏項無權申請重新修正

27.關于貨樣買賣合同的說法，正確的是（ ）。

A.貨樣買賣適用于即時買賣合同

B.貨樣買賣應當封存樣品

C.樣品是交付標的物時的質量參考

D.樣品存在隱蔽瑕疵的，交貨時的瑕疵風險由買受人承擔

二、多項選擇題

1.合同法律關系包含的要素有（ ）。

A.主體

B.內(nèi)容

C.法律規(guī)范

D.法律事實

E.客體

2.能夠引起合同法律關系產(chǎn)生，變更和消滅的情形有（ ）。

A.當事人訂立合法合同

B.法律對合同形成做出規(guī)定

C.合同一方當事人違約

D.行政機關做出罰款

E.人民法院對合同糾紛做出判決

3.關于民事代理的說法，正確的有（ ）。

A.代理人必須在代理范圍內(nèi)實施代理行為

B.代理人只能依照被代理人的意志實施代理行為

C.代理人以自己的名義實施代理行為

D.被代理人對代理人的代理行為承擔責任

E.被代理人對代理人不當代理行為不承擔責任

4.民法上“無權代理”主要包括（ ）的代理行為。

A.沒有代理權

B.代理權授權范圍不明

C.超越代理權

D.代理權終止以后

E.授權代理時限不清

5.《擔保法》規(guī)定的保證合同的主要內(nèi)容包括（ ）。

A.被保證的主債權種類、數(shù)額

B.債務人履行債務的方式

C.保證的期間

D.保證擔保的范圍

E.債務人履行債務的期限

6.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，監(jiān)理人的主要職責有（ ）。

A.在合同規(guī)定的權限范圍內(nèi)獨立處理單價的合理調(diào)整和索賠批準

B.在發(fā)包人授權范圍內(nèi)，負責發(fā)出指示、檢查施工質量、控制進度等現(xiàn)場管理工作

C.依據(jù)工程實際情況作出指示，免除或變更承包人的部分義務

D.決定發(fā)包人與承包人有關合同爭議的處理

E.按照合同約定，公平合理地處理合同履行過程中涉及的有關事項

7.關于《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款規(guī)定的“基準日期”的說法，正確的有（ ）。

A.承包人以基準日期前的市場價格編制工程報價

B.長期合同中調(diào)價公式中的可調(diào)因素價格指數(shù)以基準日的價格為準

C.承包人以基準日期后的市場價格編制工程報價

D.基準日期后，因法律政策、規(guī)范標準的變化，導致承包人工程成本發(fā)生約定以外的增減，相應調(diào)整合同價款

E.基準日期即為投標截止日

8.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，采取不足額投保方式投保的，當發(fā)生保險事件時，對于損失賠償不足的部分，采取的處理原則有（ ）。

A.不足的部分按合同相應條款約定，由該事件的風險責任方賠償

B.保險公司按實際損失的相應比例予以賠償

C.不足的部分由發(fā)包人全部承擔

D.永久工程損失的差額由發(fā)包人補償

E.臨時工程和施工設備等損失由承包人補償

9.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，承包人按合同約定完成的主要工作有（ ）。

A.組織設計人、監(jiān)理人進行施工圖紙和設計文件的交底

B.核對工程資料，進一步收集相關的地址、水文等資料

C.編制施工組織設計和施工進度計劃

D.編制施工環(huán)保措施計劃

E.準備施工用的測量基準點，基準線和水準點等書面資料

10.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，“暫估價”和“暫列金額”的主要區(qū)別有（ ）。

A.是否列入已標價的工程量清單

B.是否在招標階段已經(jīng)確定的價格

C.是否在合同履行階段必然發(fā)生

D.承包人是否必然獲得支付

E.是否包括在簽約合同價內(nèi)

11.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，規(guī)定因不可抗力造成的損失，由發(fā)包人承擔的有（ ）。

A.永久工程的損失

B.施工設備損壞

C.停工損失

D.施工場地的材料和工程設備

E.承包人的人員傷亡損失

12.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，可以同時給承包人工期、費用和利潤補償?shù)那樾斡校?）。

A.監(jiān)理人的指示延誤

B.發(fā)包人提供的材料和工程設備提前交貨

C.異常惡劣的氣候條件

D.法規(guī)變化引起的價格調(diào)整

E.隱蔽工程重新檢驗質量合格

13.根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，承包人竣工清場的主要義務有（ ）。

A.就交付工程的使用功能向發(fā)包人交底

B.拆除臨時工程，清理，平整復原場地

C.保證工程建筑物周邊及其附近道路交通通暢

D.施工場地內(nèi)承包人設備和剩余材料已按計劃撤離現(xiàn)場

E.施工場地內(nèi)殘留垃圾已全部清除出場

14.對發(fā)包人而言，設計施工總承包合同的優(yōu)點有（ ）。

A.單一的合同責任

B.減少發(fā)包人對承包人的檢查

C.減少承包人的索賠

D.固定工期

E.減少設計變更

15.根據(jù)《標準設計施工總承包招標文件》，關于竣工后試驗的說法，正確的有（ ）。

A.應當在工程竣工后、移交前進行

B.應當在工程移交后的缺陷責任期內(nèi)進行

C.試驗所必需的電力由發(fā)包人提供

D.在專用條款中只能約定應當由發(fā)包人負責

E.在專用條款中只能約定應當由承包人負責

16.根據(jù)《標準設計施工總承包招標文件》，發(fā)包人應當順延合同工期的情況有（ ）。

A.因國家標準變化而引起的變更

B.因國家有關部門頒布施工許可證遲延

C.承包人采購的材料因供貨方違約而延誤到貨

D.發(fā)包人未能按照合同要求的限期對承包人文件進行審查

E.施工中發(fā)現(xiàn)了文物

17.關于建設工程材料采購合同的說法，正確的有（ ）。

A.以取得材料所有權為目的

B.以取得材料使用權為目的

C.是雙務合同

D.是實踐性合同

E.是無償合同

答案部分

一、單項選擇題

1.【答案】C

【解析】本題考查的是合同法律關系的構成。合同法律關系主體是參加合同法律關系，享有相應權利、承擔相應義務的自然人、法人和其他組織，為合同當事人。項目監(jiān)理機構即為監(jiān)理公司設立的監(jiān)理項目部。參見教材P7。

2.【答案】C

【解析】本題考查的是合同法律關系的構成。合同法律關系客體，是指參加合同法律關系的主體享有的權利和承擔的義務所共同指向的對象。合同法律關系的客體主要包括物、行為、智力成果。建設工程材料設備采購合同屬于買賣合同，此合同中建筑材料為合同客體。參見教材P8。

3.【答案】D

【解析】本題考查的是代理關系。在工程建設中涉及的代理主要是委托代理，如項目經(jīng)理作為施工企業(yè)的代理人、總監(jiān)理工程師作為監(jiān)理單位的代理人等，當然，授權行為是由單位的法定代表人代表單位完成的。參見教材P10。

4.【答案】D

【解析】本題考查的是代理關系。如果授權范圍不明確，則應當由被代理人（單位）向第三人承擔民事責任，代理人負連帶責任，但是代理人的連帶責任是在被代理人無法承擔責任的基礎上承擔的。參見教材P10。

5.【答案】B

【解析】本題考查的是擔保方式。保證法律關系至少必須有三方參加，即保證人、被保證人(債務人)和債權人。參見教材P13。

6.【答案】C

【解析】本題考查的是擔保方式。在具體合同中，擔保方式由當事人約定，如果當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任。參見教材P13。

7.【答案】B

【解析】本題考查的是擔保方式。不能作為保證人的組織：（1）企業(yè)法人的分支機構、職能部門；（2）國家機關；（3）學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體。參見教材P13。

8.【答案】B

【解析】本題考查的是擔保方式。定金合同要采用書面形式，并在合同中約定交付定金的期限，定金合同從實際交付定金之日生效。參見教材P16。

9.【答案】A

【解析】本題考查的是保證在建設工程中的應用。下列任何情況發(fā)生時，投標保證金將被沒收：一是投標人在投標函格式中規(guī)定的投標有效期內(nèi)撤回其投標；二是中標人在規(guī)定期限內(nèi)無正當理由未能根據(jù)規(guī)定簽訂合同，或根據(jù)規(guī)定接受對錯誤的修正；三是中標人根據(jù)規(guī)定未能提交履約保證金；四是投標人采用不正當?shù)氖侄悟_取中標。參見教材P17。

10.【答案】A

【解析】本題考查的是工程建設涉及的主要險種。保險人對下列原因造成的損失和費用，負責賠償：（1）自然災害，指地震、海嘯、雷電、颶風、臺風、龍卷風、風暴、暴雨、洪水、水災、凍災、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆發(fā)、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破壞力強大的自然現(xiàn)象；（2）意外事故，指不可預料的以及被保險人無法控制并造成物質損失或人身傷亡的突發(fā)性事件，包括火災和爆炸。參見教材P21。

11.【答案】B

【解析】本題考查的是施工合同標準文本。各行業(yè)編制的標準施工招標文件中的“專用合同條款”可結合施工項目的具體特點，對標準的“通用合同條款”進行補充、細化。除“通用合同條款”明確“專用合同條款”可做出不同約定外，補充和細化的內(nèi)容不得與“通用合同條款”的規(guī)定相抵觸，否則抵觸內(nèi)容無效。參見教材P89。

12.【答案】B

【解析】本題考查的是施工合同標準文本。工程實踐應用時，通用條款中適用于招標項目的條或款不必在專用條款內(nèi)重復，需要補充細化的內(nèi)容應與通用條款的條或款的序號一致，使得通用條款與專用條款中相同序號的條款內(nèi)容共同構成對履行合同某一方面的完備約定。參見教材P89。

13.【答案】C

【解析】本題考查的是施工合同標準文本。標準施工合同中給出的合同附件格式，是訂立合同時采用的規(guī)范化文件，包括合同協(xié)議書、履約擔保和預付款擔保三個文件。參見教材P90。

14.【答案】D

【解析】本題考查的是施工合同標準文本。合同協(xié)議書是合同組成文件中唯一需要發(fā)包人和承包人同時簽字蓋章的法律文書，因此標準施工合同中規(guī)定了應用格式。參見教材P90。

15.【答案】C

【解析】本題考查的是合同文件。標準施工合同的通用條款中規(guī)定，合同的組成文件包括：（1）合同協(xié)議書；（2）中標通知書；（3）投標函及投標函附錄；（4）專用合同條款；（5）通用合問條款；（6）技術標淮和要求；（7）圖紙；（8）已標價的工程量清單；（9）其他合同文件——經(jīng)合同當事人雙方確認構成合同的其他文件。組成合同的各文件中出現(xiàn)含義或內(nèi)容的矛盾時，如果專用條款沒有另行的約定，以上合同文件序號為優(yōu)先解釋的順序。參見教材P92。

16.【答案】B

【解析】本題考查的是訂立合同時需要明確的內(nèi)容?！爱惓毫拥臍夂驐l件”屬于發(fā)包人的責任，“不利氣候條件”對施工的影響則屬于承包人應承擔的風險，因此應當根據(jù)項目所在地的氣候特點，在專用條款中明確界定不利于施工的氣候和異常惡劣的氣候條件之間的界限。參見教材P93。

17.【答案】A

【解析】本題考查的是明確保險責任。如果一個建設工程項目的施工采用平行發(fā)包的方式分別交由多個承包人施工，由幾家承包人分別投保的話，有可能產(chǎn)生重復投?；蚵┍?，此時由發(fā)包人投保為宜。雙方可在專用條款中約定，由發(fā)包人辦理工程保險和第三者責任保險。參見教材P95。

18.【答案】B

【解析】本題考查的是監(jiān)理人的職責。經(jīng)監(jiān)理人批準的施工進度計劃稱為“合同進度計劃”。參見教材P98。

19.【答案】B

【解析】本題考查的是工程款支付管理。合同價格指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后，發(fā)包人應付給承包人的金額。參見教材P104。

20.【答案】A

【解析】本題考查的是竣工驗收管理。監(jiān)理人審查申請報告的各項內(nèi)容，認為工程尚不具備竣工驗收條件時，應在收到竣工驗收申請報告后的28天內(nèi)通知承包人，指出在頒發(fā)接收證書前承包人還需進行的工作內(nèi)容。參見教材P115。

21.【答案】B

【解析】本題考查的是缺陷責任期管理。缺陷責任期滿，包括延長的期限終止后14天內(nèi)，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的缺陷責任期終止證書，并退還剩余的質量保證金。參見教材P117。

22.【答案】B

【解析】本題考查的是設計施工總承包合同管理有關各方的職責。選項A，總承包合同的承包人可以是獨立承包人，也可以是聯(lián)合體；選項C，盡管委托分包人的招標工作由承包人完成，發(fā)包人也不是分包合同的當事人，所以不是共同發(fā)包；選項D，承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人，也不得將其承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉包給第三人。參見教材P120～121。

23.【答案】A

【解析】本題考查的是合同文件。在標準總承包合同的通用條款中規(guī)定，履行合同過程中，構成對發(fā)包人和承包人有約束力合同的組成文件包括：（1）合同協(xié)議書；（2）中標通知書；（3）投標函及投標函附錄；（4）專用條款；（5）通用合同條款；（6）發(fā)包人要求；（7）承包人建議書；（8）價格清單；（9）其他合同文件——經(jīng)合同當事人雙方確認構成合同文件的其他文件。組成合同的各文件中出現(xiàn)含義或內(nèi)容的矛盾時，如果專用條款沒有另行的約定，以上合同文件序號為優(yōu)先解釋的順序。參見教材P121～122。

24.【答案】B

【解析】本題考查的是保險責任。選項A，承包人按照專用條款的約定向雙方同意的保險人投保建設工程設計責任險、建筑工程一切險或安裝工程一切險；選項C，承包人按照專用條款約定投保第三者責任險的擔保期限，應保證頒發(fā)缺陷責任期終止證書前一直有效；選項D，承包人應為其施工設備、進場的材料和工程設備等辦理保險。參見教材P126。

25.【答案】D

【解析】本題考查的是設計管理。選項A，設計的實際進度滯后計劃進度時，發(fā)包人或監(jiān)理人有權要求承包人提交修正的進度計劃、增加投入資源并加快設計進度；選項B，承包人的設計文件提交監(jiān)理人后，發(fā)包人應組織設計審查，按照發(fā)包人要求文件中約定的范圍和內(nèi)容審查是否滿足合同要求；選項C，設計文件需政府有關部門審查或批準的工程，發(fā)包人應在審查同意承包人的設計文件后7天內(nèi)，向政府有關部門報送設計文件，承包人予以協(xié)助；選項D，承包人完成設計工作所應遵守的法律規(guī)定，以及國家、行業(yè)和地方規(guī)范和標準，均應采用基準日適用的版本。參見教材P127～128。

26.【答案】B

【解析】本題考查的是工程款支付管理。選項A，監(jiān)理人在收到承包人進度付款申請單以及相應的支持性證明文件后的14天內(nèi)完成核查，提出發(fā)包人到期應支付給承包人的金額以及相應的支持性材料。經(jīng)發(fā)包人審查同意后，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的進度付款證書；選項B，監(jiān)理人有權扣發(fā)承包人未能按照合同要求履行任何工作或義務的相應金額，如扣除質量不合格部分的工程款等；選項CD，監(jiān)理人出具的進度付款證書，不應視為監(jiān)理人已同意、批準或接受了承包人完成的該部分工作，在對以往歷次已簽發(fā)的進度付款證書進行匯總和復核中發(fā)現(xiàn)錯、漏或重復的，監(jiān)理人有權予以修正，承包人也有權提出修正申請。經(jīng)雙方復核同意的修正，應在本次進度付款中支付或扣除。參見教材P130。

27.【答案】B

【解析】本題考查的是建設工程材料設備采購合同的分類。由于建設工程材料設備采購合同的標的數(shù)量較大，一般都采用非即時買賣合同。非即時買賣合同的表現(xiàn)有很多種。在建設工程材料設備采購合同比較常見的是貨樣買賣、試用買賣、分期交付買賣和分期付款買賣等。貨樣買賣，是指當事人雙方按照貨樣或樣本所顯示的質量進行交易。憑樣品買賣的當事人應當封存樣品，并可以對樣品質量予以說明出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物質量仍然應當符合同種物的通常標準。參見教材P141。

二、多項選擇題

1.【答案】ABE

【解析】本題考查的是合同法律關系的構成。合同法律關系包括合同法律關系主體、合同法律關系客體、合同法律關系內(nèi)容三個要素。參見教材P7。

2.【答案】ACDE

【解析】本題考查的是合同法律關系的產(chǎn)生、變更與消滅。能夠引起合同法律關系產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象和事實，就是法律事實。法律事實包括行為和事件。如：在建設活動中，當事人訂立合法有效的合同，會產(chǎn)生建設工程合同關系；建設行政管理部門依法對建設活動進行的管理活動，會產(chǎn)生建設行政管理關系。如：建設工程合同當事人違約，會導致建設工程合同關系的變更或者消滅。行政行為和發(fā)生法律效力的法院判決、裁定以及仲裁機構發(fā)生法律效力的裁決等。也是一種法律事實，也能引起法律關系的發(fā)生、變更、消滅。參見教材P9。

3.【答案】AD

【解析】本題考查的是代理關系。代理具有以下特征：（1）代理人必須在代理權限范圍內(nèi)實施代理行為；（2）代理人以被代理人的名義實施代理行為；（3）代理人在被代理人的授權范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意志；（4）被代理人對代理行為承擔民事責任。既包括對代理人在執(zhí)行代理任務的合法行為承擔民事責任，也包括對代理人不當代理行為承擔民事責任。參見教材P9。

4.【答案】ACD

【解析】本題考查的是代理關系。無權代理包括以下三種情況：（1）沒有代理權而為的代理行為；（2）超越代理權限而為的代理行為；（3）代理權終止后的代理行為。參見教材P11。

5.【答案】ACDE

【解析】本題考查的是擔保方式。保證合同的內(nèi)容：（1）被保證的主債權種類、數(shù)額；（2）債務人履行債務的期限；（3）保證的方式；（4）保證擔保的范圍；（5）保證的期間；（6）雙方認為需要約定的其他事項。參見教材P13。

6.【答案】ABE

【解析】本題考查的是施工合同管理有關各方的職責。選項C，監(jiān)理人無權免除或變更合同約定的發(fā)包人和承包人權利、義務和責任；選項D，由于監(jiān)理人不是合同當事人，因此對有關問題的處理不用決定，而用確定一詞，即表示總監(jiān)理工程師提出的方案或發(fā)出的指示并非最終不可改變，任何一方有不同意見均可按照爭議的條款解決，同時體現(xiàn)了監(jiān)理人獨立工作的性質。參見教材P91。

7.【答案】ABD

【解析】本題考查的是訂立合同時需要明確的內(nèi)容。選項C，承包人以基準日期前的市場價格編制工程報價；選項E，通用條款規(guī)定的基準日期指投標截止日前第28天。參見教材P93。

8.【答案】ADE

【解析】本題考查的是明確保險責任。選項B，受到保險范圍內(nèi)的損害后，保險公司按實際損失的相應百分比予以賠償；選項C，標準施工合同要求在專用條款具體約定保險金不足以賠償損失時，承包人和發(fā)包人應承擔的責任。參見教材P96。

9.【答案】BCD

【解析】本題考查的是承包人的義務。選項A，發(fā)包人應根據(jù)合同進度計劃，組織設計單位向承包人和監(jiān)理人對提供的施工圖紙和設計文件進行交底，以便承包人制定施工方案和編制施工組織設計；選項E，承包人依據(jù)監(jiān)理人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料，根據(jù)國家測繪基準、測繪系統(tǒng)和工程測量技術規(guī)范以及合同中對工程精度的要求，測設施工控制網(wǎng)，并將施工控制網(wǎng)點的資料報送監(jiān)理人審批。參見教材P96～97。

10.【答案】BCD

【解析】本題考查的是工程款支付管理。二者的區(qū)別表現(xiàn)為：暫估價是在招標投標階段暫時不能合理確定價格，但合同履行階段必然發(fā)生，發(fā)包人一定予以支付的款項；暫列金額則指招標投標階段已經(jīng)確定價格，監(jiān)理人在合同履行階段根據(jù)工程實際情況指示承包人完成相關工作后給予支付的款項。簽約合同價內(nèi)約定的暫列金額可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能夠全部獲得支付。參見教材P104。

11.【答案】AD

【解析】本題考查的是不可抗力。通用條款規(guī)定，不可抗力造成的損失由發(fā)包人和承包人分別承擔：（1）永久工程，包括已運至施工場地的材料和工程設備的損害，以及因工程損害造成的第三者人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔；（2）承包人設備的損壞由承包人承擔；（3）發(fā)包人和承包人各自承擔其人員傷亡和其他財產(chǎn)損失及其相關費用；（4）停工損失由承包人承擔，但停工期間應監(jiān)理人要求照管工程和清理、修復工程的金額由發(fā)包人承擔；（5）不能按期竣工的，應合理延長工期，承包人不需支付逾期竣工違約金。發(fā)包人要求趕工的，承包人應采取趕工措施，趕工費用由發(fā)包人承擔。參見教材P110。

12.【答案】AE

【解析】本題考查的是索賠管理。選項B，發(fā)包人提供的材料和工程設備提前交貨只能索賠相應的費用；選項C，異常惡劣的氣候條件只能索賠工期；選項D，法規(guī)變化引起的價格調(diào)整。參見教材P111～112。

13.【答案】BDE

【解析】本題考查的是竣工驗收管理。承包人的清場義務，工程接收證書頒發(fā)后，承包人應對施工場地進行清理，直至監(jiān)理人檢驗合格為止。（1）施工場地內(nèi)殘留的垃圾已全部清除出場；（2）臨時工程已拆除，場地已按合同要求進行清理、平整或復原；（3）按合同約定應撤離的承包人設備和剩余的材料，包括廢棄的施工設備和材料，已按計劃撤離施工場地；（4）工程建筑物周邊及其附近道路、河道的施工堆積物，已按監(jiān)理人指示全部清理；（5）監(jiān)理人指示的其他場地清理工作已全部完成。參見教材P117。

14.【答案】ACDE

【解析】本題考查的是設計施工總承包的特點?？偝邪绞降膬?yōu)點：（1）單一的合同責任；（2）固定工期、固定費用；（3）可以縮短建設周期；（4）減少設計變更；（5）減少承包人的索賠?？偝邪绞降娜秉c：（1）設計不一定是最優(yōu)方案；（2）減弱實施階段發(fā)包人對承包人的監(jiān)督和檢查。參見教材P119～120。

15.【答案】BC

【解析】本題考查的是訂立合同時需要明確的內(nèi)容。選項A，竣工后試驗是指工程竣工移交后在缺陷責任期內(nèi)投入運行期間，對工程的各項功能的技術指標是否達到合同規(guī)定要求而進行的試驗；選項DE，竣工后試驗由誰來進行，通用條款給出兩種可供選擇的條款，訂立合同時應予以明確采用哪個條款。（1）發(fā)包人負責竣工后試驗；（2）承包人負責竣工后試驗。可以選擇其中任何一方負責。參見教材P125～126。

16.【答案】ABDE

【解析】本題考查的是進度管理。通用條款規(guī)定，在履行合同過程中非承包人原因導致合同進度計劃工作延誤，應給承包人延長工期和（或）增加費用，并支付合理利潤。1.發(fā)包人責任原因：（1）變更；（2）未能按照合同要求的期限對承包人文件進行審查；（3）因發(fā)包人原因導致的暫停施工；（4）未按合同約定及時支付預付款、進度款；（5）發(fā)包人提供的基準資料錯誤；（6）發(fā)包人采購的材料、工程設備延誤到貨或變更交貨地點；（7）發(fā)包人未及時按照“發(fā)包人要求”履行相關義務；（8）發(fā)包人造成工期延誤的其他原因。2.政府管理部門的原因：按照法律法規(guī)的規(guī)定，合同約定范圍內(nèi)的工作需國家有關部門審批時，發(fā)包人、承包人應按照合同約定的職責分工完成行政審批的報送。因國家有關部門審批遲延造成費用增加和（或）工期延誤，由發(fā)包人承擔。參見教材P128～129。

17.【答案】AC

【解析】本題考查的是建設工程材料設備采購合同的概念。建設工程材料設備采購合同屬于買賣合同，具有買賣合同的一般特點。（1）出賣人與買受人訂立買賣合同，是以轉移財產(chǎn)所有權為目的；（2）買賣合同的買受人取得財產(chǎn)所有權，必須支付相應的價款；出賣人轉移財產(chǎn)所有權，必須以買受人支付價款為對價；（3）買賣合同是雙務、有償合同；（4）買賣合同是諾成合同。參見教材P140。